УТВЕРЖДАЮ_______________________
Директор  МП «Комбинат благоустройства»
Н.Н. Пасечкин
							от «08» октября 2014 года

	Документация
	запроса     котировок     на право заключения договора
поставки автошин для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»

                                             

Содержание

1.Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого 
товара                                                                                                                              стр. 3
2. Требования к количественным характеристикам товара                                      стр. 3
3.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
 на участие в запросе котировок	стр. 3
4. Место, условия и сроки поставки товара 	стр. 4
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 	стр. 4
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара	стр. 5
7. Порядок формирования цены договора 	стр. 5
8. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок	стр. 5
9. Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения предложений
 участников закупки	стр. 5
10. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок	стр. 6
11. Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок	стр. 6
Приложение № 1 Проект договора на поставку автошин (Лот №1)	стр. 7
Приложение № 2 Проект договора на поставку автошин (Лот №2)	стр. 11
Приложение № 3 Форма заявки на участие в запросе котировок	стр. 15
Приложение № 4 Форма анкеты участника запроса котировок	стр. 16
Приложение № 5 Форма описи документов, представленных для участия	
 в запросе котировок                                                                                                     стр. 17

1.Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара 

1.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).
Качество товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ, удостоверяться сертификатом качества.
.
2. Требования к количественным характеристикам товара
 
2.1. Количество товара по запросу котировок представлено в следующей таблице:
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
Лот №1	
А/шина 240х508 У-2 н.с. 10 (камера, ободная лента)
 (АШК, ОШЗ)                                                                           	шт.	2	
С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента)                  (АШК, ОШЗ)                                                                           	шт.	10	
С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (камера, ободная лента)                               (АШК, ОШЗ)                                                                           	шт.	8	
С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента)     
(АШК, ОШЗ)                                                                           	шт.	6	
Лот №2 	
А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      	шт.	10	
АШК –  ОАО «Алтайский шинный комбинат».
ОШК -  ОАО «Омскшина».
ПШК – ООО «Поволжская шинная компания».

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
 на участие в запросе котировок

3.1.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;
г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;      
3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара;
4) сертификат соответствия, паспорт и технические условия предприятия изготовителя на товар.
3.1.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
3.1.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений.
3.1.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок (лоте запроса котировок). Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
3.1.5. По каждому лоту подается отдельная заявка с приложением документов указанных в разделе 3 документации о закупке.

4. Место, условия и сроки поставки товара 

4.1. Срок поставки товара не позднее 10-ти дней с момента подписания договора.
Доставка товара со склада Продавца, расположенного в г. Красноярске Красноярского края, осуществляется самовывозом, за  счет Покупателя. 
 
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

5.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) приведены в следующей таблице:
№ п/п	      Наименование 	Ед. изм.	Кол-во
	Цена за ед. в руб., с учетом НДС	Стоимость в руб., с учетом НДС	
Лот №1	
1. 	А/шина 240х508 У-2 н.с. 10 (камера, ободная лента)
 (АШК, ОШК)                                                                           	
шт.	
2	
5140,00	
10280,00	
2.	С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента)                                  (АШК, ОШК)                                                                           	
шт.	
10	
5660,00	
56600,00	
3.	С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (Камера, ободная лента)                               (АШК, ОШК)                                                                           	
шт.	
8	
11940,00	
95520,00	
4.	С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента)     
(АШК, ОШК)                                                                           	
шт.	
6	
15850,00	
95100,00	
                                                                                    Итого в рублях с НДС	       257500,00
	
Лот №2	
1.	А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      	
шт.	
10	
13700,00	
137000,00	
                                                                               Итого в рублях с НДС         137000,00	

5.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара

6.1. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика за фактически поставленный товар в течение 10 рабочих дней на основании
товарной накладной и счета-фактуры (счета).

7. Порядок формирования цены договора (цене лота)
                                                                                                                                                            
7.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цене лота)  было проведено изучение и исследование рынка.

8. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок

8.1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие  в срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования запроса котировок. Она может быть подана участником закупки лично, либо направлена посредством почты или курьерской службы.
8.2. Началом срока подачи заявок на участие в запросе котировок является день размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками.
8.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок (лоте запроса котировок).
8.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения предложений
 участников закупки

 9.1.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее.
9.1.2. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и сайте Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
9.1.3. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает в единой информационной системе и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.
9.1.4. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех лет.

10. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок

10.1. Критерием оценки заявок на участие в запросе котировок является цена.

11. Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок

11.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в запросе котировок, осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.
11.2. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в запросе котировок заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает решение о результатах оценки и сопоставления, победителе запроса котировок, заявке которого присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.
11.3. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и сайте Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения.
11.4. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса котировок, конкурсная документация, внесенные в конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
11.5. Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену договора.
11.6. Договор с победителем запроса котировок заключается Заказчиком в следующем порядке:
         1) В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок и конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победителем запроса котировок  в заявке на участие в запросе котировок.
2) Заказчик передает победителю запроса котировок оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
3) Победитель запроса котировок в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
4) Договор с победителем закупки либо иным лицом, с которым заключается договор на основании проведенной закупки, должен быть заключен не позднее пятнадцати дней с момента размещения итогового протокола закупочной комиссии в единой информационной системе. 
         5) В случае непредставления подписанного договора победителем закупки, иным участником закупки обязанным заключить договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник обязанный заключить договор считаются уклонившимися от заключения договора. 

Приложение № 1(Лот 1)                                        
к документации по запросу
котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

Г. Железногорск                                                                                   «____»_________  2014 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое далее "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автошины (далее «Товар»), согласно условиям настоящего Договора. 
Наименование товара, его количество, технические характеристики, цена товара указаны в Спецификации №1 (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.2. Качество товара, отпускаемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, сертификату соответствия.
2. Цена и порядок расчётов

2.1. Общая сумма договора составляет __________(________) рублей, с учетом НДС.
2.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
2.3. Оплата производится Покупателем в полном объеме в течение 10 банковских дней с момента  поставки  товара, согласно выставленного счета на оплату.
2.3. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

     3. Срок поставки

3.1. Поставщик обязан поставить товар в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение №1).   
4.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада расположенного в г. Красноярске. На данном складе осуществляется приемка Товара Покупателем. После приемки Товара Покупатель организует вывоз Товара собственными силами.  
Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента приемки товара Покупателем на складе.
4.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.                                                                                                                                          4.4. Поставщик обязан укомплектовать поставку товара следующими документами: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой, сертификатом соответствия.                                                             4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю и подписании им товарной накладной.

5. Обязанности сторон

5.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан:
 - передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
 - обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.4 настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае поставки товара, не соответствующих по качеству, количеству, комплектности и упаковке стандартам и (или) техническим условиям, установленным Договором, Покупатель составляет акт о несоответствии и в десятидневный срок от даты поставки товара направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение пяти дней от даты получения акта рассмотреть его и за свой счет заменить товар ненадлежащего качества на качественный в течение месяца с даты получения акта или срока (периода), согласованного сторонами письменно.
Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий. 
6.4. В случае нарушения сроков поставки товара по настоящему Договору, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок товара, за каждый день просрочки. 
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного, либо некомплектного товара. 
6.6. В случае не предоставления относящихся к товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости товара. 
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара Покупатель вправе приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
6.8. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).
7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров  и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 
8.  Порядок расторжения договора. Срок действия договора

8.1. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
     
                                                      9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. В случае изменения  правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. 

    10. Реквизиты, подписи сторон

Покупатель: МП «Комбинат благоустройства», 662971 г. Железногорск Красноярского края, ул. Советской Армии, 32а, ИНН 2452001268/КПП 245201001, р/сч 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627.

Поставщик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/ ___________ 
                                                 
М.П.                                        М.П.

Приложение № 1
к договору № ____  от «__»_______2014г.

Спецификация № 1

Поставка автошин для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Цена за ед. в руб., с учетом НДС	Стоимость в руб. с учетом НДС	
1.	А/шина 240х508 У-2 н.с. 8 (камера, ободная лента)  (АШК, ОШЗ)                                                                           	
шт.	
2			
2.	С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           	
шт.	
10			
3.	С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           	
шт.	
8			
4.	С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           	
шт.	
6			
Итого в рублях с НДС		

Покупатель                                                                  Поставщик:

____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/__________

м.п.                                                                                                               м.п.

Приложение № 2(Лот 2)                                       
к документации по запросу
котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

Г. Железногорск                                                                                   «____»_________  2014 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое далее "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автошины (далее «Товар»), согласно условиям настоящего Договора. 
Наименование товара, его количество, технические характеристики, цена товара указаны в Спецификации №1 (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.2. Качество товара, отпускаемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, сертификату соответствия.
2. Цена и порядок расчётов

2.1. Общая сумма договора составляет __________(________) рублей, с учетом НДС.
2.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
2.3. Оплата производится Покупателем в полном объеме в течение 10 банковских дней с момента  поставки  товара, согласно выставленного счета на оплату.
2.3. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

     3. Срок поставки

3.1. Поставщик обязан поставить товар в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение №1).   
4.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада расположенного в г. Красноярске. На данном складе осуществляется приемка Товара Покупателем. После приемки Товара Покупатель организует вывоз Товара собственными силами.  
Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента приемки товара Покупателем на складе.
4.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.                                                                                                                                          4.4. Поставщик обязан укомплектовать поставку товара следующими документами: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой, сертификатом соответствия.                                                             4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю и подписании им товарной накладной.

5. Обязанности сторон

5.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан:
 - передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.4 настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае поставки товара, не соответствующих по качеству, количеству, комплектности и упаковке стандартам и (или) техническим условиям, установленным Договором, Покупатель составляет акт о несоответствии и в десятидневный срок от даты поставки товара направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение пяти дней от даты получения акта рассмотреть его и за свой счет заменить товар ненадлежащего качества на качественный в течение месяца с даты получения акта или срока (периода), согласованного сторонами письменно.
Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий. 
6.4. В случае нарушения сроков поставки товара по настоящему Договору, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок товара, за каждый день просрочки. 
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного, либо некомплектного товара. 
6.6. В случае не предоставления относящихся к товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости товара. 
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара Покупатель вправе приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
6.8. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

                                                     7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров  и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 
8.  Порядок расторжения договора. Срок действия договора

8.1. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
     
9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. В случае изменения  правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. 

10. Реквизиты, подписи сторон

Покупатель: МП «Комбинат благоустройства», 662971 г. Железногорск Красноярского края, ул. Советской Армии, 32а, ИНН 2452001268/КПП 245201001, р/сч 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627.

Поставщик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/ ___________ 
                                                 
М.П.                                        М.П.

Приложение № 1
к договору № ____  от «__»_______2014г.

Спецификация № 1

Поставка автошин для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Цена за ед. в руб., с учетом НДС	Стоимость в руб., с учетом НДС	
1	А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      	
шт.	
10			
Итого в рублях, с НДС		

Покупатель                                                                  Поставщик:

____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/__________

м.п.                                                                                                               м.п.

Приложение № 3 
Форма заявки на участие в запросе котировок
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
В комиссию по закупкам 
МП «Комбинат благоустройства» 
                                                                   662971, г. Железногорск Советской Армии ул., 32а, 

Заявка на участие в запросе котировок на право заключения договора на поставку автошин для нужд МП «Комбинат благоустройства» 

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа, документ, удостоверяющий личность /реквизиты юридического лица),

ознакомившись с извещением  МП «Комбинат благоустройства» о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку автошин для нужд МП «Комбинат благоустройства» (далее-извещение), желает стать участником запроса котировок. С условиями, указанными в извещении, согласен. 
Данное предложение означает согласие с условиями проведения запроса котировок. 

Приложения:
1.
2.
3.

_________________________ _________________ _____________ 
(должность)                      (подпись, М.П.)        (ф.и.о.) 

Приложение №4 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 

Сведения о Претенденте на участие в запросе котировок: 

1. Полное и сокращенное наименование:_________________________________
2. Организационно-правовая форма_____________________________________
3. Юридический адрес:________________________________________________
4. Фактический адрес:_________________________________________________
5. Почтовый адрес:___________________________________________________
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002): 
6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________
6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________
6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________
____________________________________________________________________________
8. ИНН: ____________________ 
9. КПП: ____________________
10. ОГРН: __________________
11. ОКПО: _________________
12. БИК: ___________________
13. Адрес электронной почты 
14. Руководитель:________________________________________________________
15. Телефон:____________________________________________________________
16. Факс:_______________________________________________________________
17. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):________________________________________________________

Контактное лицо 	Должность 	Телефон, 
E-mail 	Примечание                                                    .      	

_________________________ _________________ _____________ 
(должность)                       (подпись, М.П.)         (ф.и.о.) 

Приложение №5
Опись документов и форм,
представляемых для участия в запросе котировок
	Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия 
			наименование участника конкурса
в запросе котировок № __________  направлены нижеперечисленные документы и формы. Документы, предоставленные в составе заявки,  соответствуют описи.

Наименование документа и формы 	Номер листа
начала и окончания каждого документа 	Количество листов 
(общее количество листов каждого документа) 	
      Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы.	

			

			

			

________________                       __________________                    ______________
         должность                                                          подпись                                              фамилия, имя, отчество 
								        (полностью)
м.п.	                                                                                 

Нач. ОМТС                          И.Р. Сабитов